Roof renovation at the buildings of the Čatež Multipurpose Centre

Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež

Classification updated · Contract period updated · Deadline information updated · Summary and analysis updated · Tender facts updated · Original notice updated · Deadline updated · Source updated · Source notice details updated · Source references updated · Status changed · Notice update added

Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež

PRIMARY NOTICE AND ADMINISTRATIVE CONDITIONS The official tender-document PDF pages 1–23 and 25–44 are transcribed below. The source page 24 is the separate technical-specification section; its body is not reproduced. Source pages 45–59 are a sample contract and are not reproduced. === Official tender-document PDF, page 1 === Št.: 351-43/2023-18 Datum: 8. 10. 2026 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo z naslovom: Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež Zaporedna številka: 2026/000012 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3 === Official tender-document PDF, page 2 === Povabilo k oddaji ponudbe OSNOVNI PODATKI O NAROČILU Predmet javnega naročila je obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež. Natančen opis predmeta javnega naročila izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Popisa del s ponudbenim predračunom. Vrsta javnega naročila: javno naročilo gradnje Rok za izvedbo storitev po predmetnem javnem naročilu: končni rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti izvajalca je do 30. 11. 2026. Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL), OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun Krajevne skupnosti Čatež, Čatež 19, 8212 Velika Loka (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila. Ocenjena vrednost naročila: Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 113.483,61 EUR brez DDV. Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika. Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom: Stadij postopka Datumi Rok za postavitev vprašanj do 12. 10. 2026 do 10:00 Rok za predložitev ponudb do 15. 10. 2026 do 09:00 Odpiranje ponudb 15. 10. 2026 ob 10:00 KONTAKTNA OSEBA Kontaktna oseba: Janja Fink E-poštni naslov: janja.fink@trebnje.si Telefonska št: 07 348 11 45 Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča. 2 === Official tender-document PDF, page 3 === PREDLOŽITEV PONUDBE Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:  elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko informacijskega sistema e-JN, ki je dosegljiv na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/. Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim, kot tudi Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI najdete na spletni strani Direktorata za javno naročanje http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja in spletni strani https://ejn.gov.si/. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe. Ponudba mora biti preko navedenega informacijskega sistema oddana do navedene ure. Ponudbe vnesene pred potekom roka, ki bodo oddane po zgoraj navedenem roku (če sistem to omogoča), bodo izločene kot nepravočasne. V izogib kasnejšim težavam si shranite potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe preko informacijskega sistema. Če informacijski sistem e-JN ne deluje na način, ki omogoča oddajo prijav ali ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje prijav ali ponudb za najmanj dva delovna dneva v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti oziroma za najmanj pet delovnih dni v primeru drugih postopkov za oddajo naročila iz 39. člena ZJN-3, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:  elektronsko komunikacijsko sredstvo, ki ga uporablja naročnik, ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka, ki je določen za oddajo prijav ali ponudb;  kandidat ali ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo prijav ali ponudb;  upravitelj elektronskega komunikacijskega sredstva, ki ga uporablja naročnik, nedelovanje potrdi naročniku;  kandidatu ali ponudniku ni uspelo oddati prijave oziroma ponudbe;  odpiranje prejetih prijav ali ponudb se še ni izvedlo. ODPIRANJE PONUDB Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu: Spletna aplikacija e-JN Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne preko spletne aplikacije e-JN po poteku roka za predložitev ponudb. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku obdobja, ki ga določa skrbnik sistema. Ponudniki si lahko prenesejo zapisnik o odpiranju ponudb in ponudbene predračune iz informacijskega sistema e-JN. Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija pa je vidna samo naročniku. VELJAVNOST PONUDBE Čas veljavnosti: najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe. PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE Razpisna dokumentacija je brezplačna. 3 === Official tender-document PDF, page 4 === Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije. VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA Način postavljanja zahtev za pojasnila:  Portal javnih naročil Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo. Datum: 8. 10. 2026 Kraj: Trebnje OBČINA TREBNJE Mateja Povhe l.r., županja 4 === Official tender-document PDF, page 5 === Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 1. Splošna navodila Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki, kot je zahtevana. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Zaželeno je, da je celotna ponudbena dokumentacija pripravljena izvirno v elektronski obliki in elektronsko podpisana s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis, izdanim s strani ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja. Naročnik bo upošteval tudi ponudbe, ki bodo predložene kot kopija (oz. »sken«) lastnoročno podpisanih ponudbenih obrazcev. V tem primeru morajo biti kopije enake izvirnikom. Za dele ponudbene dokumentacije, ki ne bodo predložene v izvirni elektronski obliki in/ali podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, si naročnik pridržuje pravico gospodarski subjekt pozvati k predložitvi originalnega/izvirnega izvoda ponudbene dokumentacije. Ne glede na navedeno, gospodarski subjekt prevzema odgovornost za zagotavljanje avtentičnosti kopije z izvirnikom v skladu z določbami Uredbe eIDAS. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo. Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna. 2. Zakoni in predpisi Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:  Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL)  Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL)  Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25 in 85/25 – ZPJS)  Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri)  Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25)  Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)  Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25)  Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)  Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 št. Sklepa Evropske komisije C(2022)6457 z dne 12. 9. 2022, z vsemi spremembami ter  vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje. 5 === Official tender-document PDF, page 6 === Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:  svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in  gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva. Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe. V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije. 3. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku. Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku, v kolikor je zagotovljen uraden prevod ponudbe v slovenski jezik s strani sodnega tolmača. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila. 4. Skupna ponudba Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:  imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,  pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, 6 === Official tender-document PDF, page 7 ===  obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,  izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,  izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in  navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila. Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi. Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi. 5. Ponudba s podizvajalci Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti:  vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,  kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,  priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3. Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in glavni izvajalec. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:  glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,  podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 7 === Official tender-document PDF, page 8 ===  glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje. 6. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila. 7. Zmanjšanje obsega naročila Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. 8. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3. Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda. Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Ne glede na šesti odstavek 89. člena ZJN-3 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 8 === Official tender-document PDF, page 9 === V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila. 9. Obvestilo o oddaji naročila Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil. Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije. Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. 10. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije. Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe. V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu. V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov: 1. če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma; 2. za dodatne dobave blaga, ki jih izvede prvotni dobavitelj, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava dobavitelja: - ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter - bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov; 3. če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila; 4. če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov dobavitelj kot posledica enega od naslednjih razlogov: 9 === Official tender-document PDF, page 10 === - nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu z 1. točko; - drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona; 5. če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena. V primeru iz 2. in 3. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz 2. ali 3. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz 2. ali 3. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami. Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:  sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;  sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;  zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;  drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v 4. točki. 11. Zaupnost ponudbene dokumentacije Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje poslovne skrivnosti. Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje, razen v primeru, da bo ponudnik sam oddal ponudbo na način, da bodo poslovne skrivnosti in ostali podatki vidni javnosti. Skladno z določili zakona, ki ureja poslovno skrivnost, poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:  je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij;  ima tržno vrednost;  imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost. Domneva se, da je zahteva iz tretje alineje prejšnjega odstavka izpolnjena, če je imetnik poslovne skrivnosti informacijo določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem seznanil naročnika in vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo s to informacijo, zlasti družbenike, delavce, člane organov družbe in druge osebe. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki so po zakonu javne, ali informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take. Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente v prijavni oz. ponudbeni dokumentaciji, ki bodo kot taki opredeljeni v sklepu ali na drug način v pisni obliki, tako da bo jasno, da ponudnik takšno informacijo šteje za poslovno skrivnost. 10 === Official tender-document PDF, page 11 === 12. Način predložitve dokumentov v ponudbi Zaželeno je, da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika oz. podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika. Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil. Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt 13. Ponudbena cena in plačilni pogoji Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila. POPUSTI NA PONUDBENE CENE - V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost posameznih postavk popisa del (cena na enoto in skupna vrednost postavke). V primeru, da ponudnik pred rokom za predložitev ponudb spreminja že oddano ponudbo v delu, ki se nanaša na ponudbene cene, morajo predložiti tudi nove popise del z vključenimi morebitnimi popusti na posamezne postavke (cena na enoto in skupna vrednost postavke). V kolikor bo ponudnik v nasprotju s temi navodili ponudil zgolj popust na skupno ponudbeno vrednost, bo takšna ponudba zavrnjena, saj ponudbe v času po roku za predložitev ponudb ni več mogoče spreminjati v delu, ki se nanaša na vrednost posameznih postavk in cene na enoto. Navedeno pa ne velja v primeru, ko je v predračunu ali popisih del pripravljenih s strani naročnika izrecno predvideno (npr. posebno polje ali postavka), da ponudniki lahko navedejo popuste. V takšnem primeru se upošteva, da je popust v navedenem odstotku ali znesku (sorazmerno) podan na vse vrednosti postavk in cene na enoto, ki jih vključuje. Cena na enoto je v takšnem primeru navedena cena na enoto, zmanjšana za navedeni popust (v odstotku oziroma sorazmernem delu vrednosti). Ponujene cene so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe. Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke (cena na enoto in skupna vrednost postavke) v popisih del, pri čemer morajo biti vse cene navedene na dve decimalni mesti. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri postavki (cena na enoto in skupna vrednost postavke) uporabil znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da te postavke ne ponuja. Ponudnike posebej opozarjamo, da navedejo tudi vrednosti za postavke nepredvidenih del na mestih, kjer so zahtevane. V obrazec ponudbe se vpiše končno ponudbeno vrednost. Izvedena dela se bodo obračunala skladno z določili vzorca pogodbe. Cene na enoto ponudbenih del morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega naročila. V končni ponudbeni ceni so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. V enotne 11 === Official tender-document PDF, page 12 === ponudbene cene mora ponudnik vključiti tudi ceno za ureditev gradbišča, kot so opozorilne table, deponija za gradbene odpadke ter vse manipulativne in ostale stroške (denimo zapore cest, zapora parkirišča, potrebna dovoljenja za dela ipd.), ki so potrebni pri izvedbi predmeta javnega naročila. V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):  stroške pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve in varovanja gradbišča, vključno s postavitvami vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.);  stroške vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča, vse stroške ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2);  stroške nabave in vgradnje vsega materiala, predvidenega za vgradnjo;  izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih ograj, ipd.;  stroški organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.);  stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;  stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;  stroške zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta naročniku;  stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;  stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;  škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb;  stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;  stroške sodelovanja z naročnikom pri kvalitativnem in kvantitativnem pregledu objekta in izvedenih del ter stroške odprave pomanjkljivosti;  stroške vodenja in izdelave gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer;  morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški. Ne glede na določila splošnih in posebnih pogojev pogodbe, morajo biti vsi zgoraj navedeni stroški vključeni v ponudbeno ceno. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil. 14. Veljavnost ponudbe Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne. Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano. 12 === Official tender-document PDF, page 13 === 15. Pravno varstvo Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe. Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 2.000,00 EUR. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html Zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN. Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže. 13 === Official tender-document PDF, page 14 === Merila Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: ekonomsko najugodnejša ponudba. Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba z najnižjo ponudbeno ceno za celoten obseg javnega naročila v EUR brez DDV. Za razvrstitev ponudb je relevantna skupna ponudbena cena v EUR brez DDV, kot izhaja iz obrazca »Ponudba«. V primeru razhajanja med podatki v obrazcu »Ponudba« in obrazcu »Popis del s ponudbenim predračunom«, kot veljavni štejejo podatki v celotni ponudbi v obrazcu »Popis del s ponudbenim predračunom«. V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno. 14 === Official tender-document PDF, page 15 === Pogoji za priznanje usposobljenosti Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3). Razlogi za izključitev Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja POGOJ 1 iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – Nekaznovanost popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in so taksativno našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta. DOKAZILO Naročnik si pridržuje pravico, da preverbo izpolnjevanja pogojev izvede sam. Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje). Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra v državi sedeža, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. NAVODILO / OPOMBA Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. 15 === Official tender-document PDF, page 16 === Partnerji v skupni MORAJO izpolnjevati pogoj ponudbi Velja enako kot za vodilnega partnerja. MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci Velja enako kot za ponudnika. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje POGOJ 2 obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih Plačani davki in odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prispevki ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, DOKAZILO da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA, si naročnik pridržuje pravico, da ustrezna dokazila pridobi sam. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh NAVODILO / primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo OPOMBA izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji v skupni ponudbi Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. 16 === Official tender-document PDF, page 17 === MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem Podizvajalci obveznih pogojev za podizvajalce. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko POGOJ 3 poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi Ponudnik ni uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločen iz izločitve iz postopkov javnega naročanja postopkov oddaje javnih naročil Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. DOKAZILO Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. NAVODILO / OPOMBA / MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji v skupni ponudbi Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem Podizvajalci obveznih pogojev za podizvajalca. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. POGOJ 4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih Prekršek v zvezi s treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije plačilom za delo ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za 17 === Official tender-document PDF, page 18 === kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega DOKAZILO bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA, si naročnik pridržuje pravico, da ustrezna dokazila pridobi sam. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo NAVODILO / izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano OPOMBA pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Partnerji v skupni MORAJO izpolnjevati pogoj ponudbi Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem Podizvajalci obveznih pogojev za podizvajalca. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Poslovna in finančna sposobnost POGOJ 1 Neblokiranost Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora izkazati, da v obdobju zadnjih šestih (6) poslovnih računov mesecev pred datumom izdaje dokazila (dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oziroma oddajo ponudb), ni imel blokiranega poslovnega računa oziroma dospelih neporavnanih poravnane dospele obveznosti. obveznosti DOKAZILO Potrdila vseh bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprte poslovne račune iz katerih izhaja, da ta v obdobju zadnjih šestih (6) mesecev pred datumom izdaje dokazila ni imel 18 === Official tender-document PDF, page 19 === blokiranega poslovnega računa oziroma dospelih neporavnanih obveznosti ali adekvatno dokazilo (na primer obrazec BON-2, obrazec S.Bon-1/P itn.). NAVODILO / OPOMBA / Partnerji v skupni MORAJO izpolnjevati pogoj ponudbi NI POTREBNO izpolnjevati pogoja Podizvajalci POGOJ 2 Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo Sposobnost za v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih opravljanje registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. poklicne Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, dejavnosti da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. DOKAZILO Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: NAVODILO / Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti OPOMBA ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji v skupni ponudbi Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. 19 === Official tender-document PDF, page 20 === Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni partner in vsi ostali partnerji imajo tekočo bonitetno oceno:  izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali  izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BB ali POGOJ 3  izdano s strani Fitch najmanj BB ali Bonitetna ocena  izdano s strani Moody`s najmanj Ba. Gospodarski subjekt lahko predloži tudi bonitetno oceno druge bonitetne hiše, pri čemer mora izkazati, da je vzporejana bonitetna ocena najmanj enaka eni izmed zgoraj navedenih bonitetnih ocen. Gospodarski subjekt mora poslovati dovolj časa, da mu lahko bonitetna hiša izdela bonitetno oceno, ki jo je mogoče vzporejati z zgoraj navedenimi ocenami. Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše. DOKAZILO Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od 30 dni od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. NAVODILO / OPOMBA / Partnerji v skupni MORAJO izpolnjevati pogoj ponudbi NI POTREBNO izpolnjevati pogoja Podizvajalci Tehnična sposobnost Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora izkazati, da je v obdobju zadnjih petih (5) let pred mesecem objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedel najmanj eno (1) referenčno gradnjo. POGOJ 1 Reference Kot ustrezna referenca se šteje najmanj ena primerljiva gradnja (obnova, sanacija, gospodarskega rekonstrukcija ali novogradnja, ...) strehe na stavbi, pri čemer je bila površina strehe najmanj subjekta 300 m². Referenčna dela so morala obsegati najmanj:  sanacijo, ojačitev, delno zamenjavo ali izdelavo nove nosilne lesene strešne konstrukcije; 20 === Official tender-document PDF, page 21 ===  izvedbo strešne kritine in sekundarne kritine oziroma strešnih folij;  izvedbo kleparskih del. Za uspešno izvedeno referenco se šteje projekt, pri katerem so bila dela zaključena in prevzeta brez bistvenih pomanjkljivosti. Naročnik bo priznal reference, ki ne bodo starejše od 5 let od objave tega javnega naročila (t.j. vse reference, ki so se zaključile - predaja izvedenih del naročniku s potrditvijo prevzemnega zapisnika ali primerljive primopredajne dokumentacije - od vključno meseca objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil pet let nazaj). Smiselno zaključenih poslov, ki so bili opravljeni kot en posel, gospodarski subjekti ne smejo deliti. V primerih, ko so bila gospodarskemu subjektu z enotno pogodbo dodeljena tudi druga dela, se kot referenčna vrednost upošteva samo vrednost del, ki se upoštevajo kot referenčna dela. Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljena dela štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe, unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo in podobno. Gospodarski subjekt izpolni obrazec Referenčna lista gospodarskega subjekta. Gospodarski subjekti niso dolžni predložiti referenčnega potrdila v fazi predložitve dokumentacije. Naročnik si pridržuje naknadno od gospodarskih subjektov zahtevati tudi potrdila s strani investitorja za vsako posamezno referenco na referenčnem potrdilu, ki ga DOKAZILO bo moral vsak pozvani gospodarski subjekt predložiti v roku 3 dni od prejema poziva naročnika. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec oz. naknadno potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz razpisnega obrazca, se pri pregledu gospodarskem subjektu ne bodo upoštevale. Če bo iz dokumentacije (spiska referenc) razvidno, da gospodarski subjekt referenčnega pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da gospodarski subjekt zahtevanih referenc nima in gospodarskega subjekta ne bo pozival k predložitvi dodatnih referenc. NAVODILO / OPOMBA / Partnerji v skupni KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja ponudbi KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Podizvajalci POGOJ 2 Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora za dela imenovati vodjo gradnje. Vodja Vodja gradnje gradnje, ki je slovenski državljan, mora izpolnjevati pogoje iz veljavne gradbene zakonodaje, biti vpisan v register Inženirske zbornice Slovenije (IZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) ali Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in biti redno zaposlen pri 21 === Official tender-document PDF, page 22 === gospodarskem subjektu ali mora na drug način izkazovati pravno podlago za opravljanje dela za gospodarski subjekt. Za imenovane vodje gradnje iz držav članic EU velja, da morajo izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti v matični državi. Za vodje del, državljane držav, ki niso članice EU, veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane. V kolikor bo gospodarski subjekt za izvajanje funkcije vodje gradnje imenoval kader, ki pri njem (ali pri partnerju oziroma podizvajalcu) ne bo zaposlen, mora gospodarski subjekt tak subjekt, skladno z prakso Državne revizijske komisije, v ponudbi imenovati kot podizvajalca oziroma partnerja. Obrazec z navedbo podatkov o vodji gradnje, optični odčitek potrdila Inženirske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije oziroma Gospodarske zbornice Slovenije DOKAZILO oziroma za tuje gospodarske subjekte pristojne organizacije v matični državi (če je članstvo pogoj za opravljanje dejavnosti), in optični odčitek M1 obrazca oziroma drugo ustrezno dokazilo o pravni podlagi za opravljanje dejavnosti. NAVODILO / OPOMBA / Partnerji v skupni KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja ponudbi KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Podizvajalci 22 === Official tender-document PDF, page 23 === Finančna zavarovanja Zavarovanje za dobro izvedbo Instrument zavarovanja: menica z menično izjavo Višina zavarovanja: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV Čas veljavnosti: najmanj 30 dni od roka za izvedbo del Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje Zavarovanje za odpravo napak Instrument zavarovanja: menica z menično izjavo Višina zavarovanja: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV Čas veljavnosti: najmanj 30 dni po izteku garancijskih rokov skladno s pogodbo za izvedbo tega javnega naročila Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje Zavarovanje odgovornosti Višina zavarovanja: najmanj 100.000,00 EUR Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo ob podpisu pogodbe naročniku izročil dokazila o sklenjenem zavarovanju 23 === Official tender-document PDF, page 25 === Vsebina ponudbene dokumentacije Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno. V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve (npr. vizualizacijo elektronskega podpisa). Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno. Obrazec Naziv Opombe Izpolnjen, podpisan in žigosan. 1 Ponudba Prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji e-JN. 2 Krovna izjava Izpolnjen, podpisan in žigosan. Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za 3 pridobitev podatkov iz kazenske evidence Izpolnjen, podpisan in žigosan. Izpolnjen, podpisan in žigosan. Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega 4 Potrebno predložiti tudi za člane subjekta organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev. 5 Referenčna lista gospodarskega subjekta Izpolnjen, podpisan in žigosan. Izpolnjen, potrjen s strani naročnika referenčnega posla. 5.1. Potrdilo o dobro opravljenem delu Ni potrebno priložiti v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, da ponudnik potrdila ne predloži že v ponudbi, predložitev tega zahteva v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb. 25 === Official tender-document PDF, page 26 === Vodja gradnje (vključno s predložitvijo optičnega odčitka Izpolnjen, podpisan in žigosan. o članstvu v pristojni zbornici (IZS/OZS/GZS) in 6 optičnim odčitkom obrazca M1 ali adekvatnega dokazila) Priložena dokazila. 7 Vzorec menične izjave za dobro izvedbo Parafiran. 8 Vzorec menične izjave za odpravo napak Parafiran. Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem 9 obveznih pogojev za podizvajalce Izpolnjen, podpisan in žigosan. 10 Izjava podizvajalca Izpolnjen, podpisan in žigosan. Izpolnjen, podpisan in žigosan. 11 Izjava o nastopu s podizvajalci 12 Izjava o lastniških deležih Izpolnjen, podpisan in žigosan 13 Izjava po 35. členu ZIntPK Izpolnjen, podpisan in žigosan Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.k Uredbe (EU) 14 št. 833/20140 Izpolnjen, podpisan in žigosan Neblokiranost poslovnih računov oziroma poravnane Dokazila Priložena dokazila. dospele obveznosti Dokazila Bonitetna ocena Priložena dokazila. Vzorec pogodbe: Gradbena pogodba - Obnova streh na Priloga objektih Večnamenskega centra Čatež Parafiran. Priloga Popis del s ponudbenim predračunom Izpolnjen in predložen v .pdf in .xlsx (ali .xls) formatu. 26 === Official tender-document PDF, page 27 === Obrazec št: 1 Ponudba Na osnovi povabila za naročilo »Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež« dajemo ponudbo, kot sledi: I. Ponudba številka: _______________ NAZIV PONUDNIKA: NASLOV PONUDNIKA: Ponudbo oddajamo (ustrezno označite): samostojno z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________ z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________ z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________ II. Ponudbena cena Postavka Vrednost brez DDV DDV Vrednost z DDV Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež Zavezujemo se, da bomo vsa dela izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v roku določenem v razpisni dokumentaciji. III. Rok veljavnosti ponudbe Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe. IV. Podatki o plačilu Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij. Če ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače, je rok plačila je 15 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, je dolžan plačati nesporni del zneska. Končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb. === Official tender-document PDF, page 28 === V. Podatki o gospodarskem subjektu KONTAKTNA OSEBA: E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: TELEFON: ID ZA DDV: PRISTOJNI FINANČNI URAD: MATIČNA ŠTEVILKA: ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ (žig in podpis) === Official tender-document PDF, page 29 === Obrazec št: 2 Krovna izjava V zvezi z javnim naročilom »Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež«, ____________________________________, (naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) s polno odgovornostjo izjavljamo, da:  vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;  ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;  vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;  v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;  smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;  smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;  bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;  bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;  bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;  bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;  bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;  bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;  bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;  se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;  bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;  smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;  smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;  smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;  bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;  smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;  za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;  so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni. Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:  imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, === Official tender-document PDF, page 30 ===  smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,  gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,  nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj,  da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,  v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,  nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,  nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;  z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,  nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,  pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,  poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK,  izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija. S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave! Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje v zvezi z oddajo javnega naročila za namene Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3. Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ (žig in podpis) === Official tender-document PDF, page 31 === Obrazec št: 3 Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:  gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,  lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,  bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. POOBLASTILO Pooblaščamo naročnika Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških. Naziv gospodarskega subjekta: Sedež gospodarskega subjekta: Matična številka: Davčna številka: Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ (žig in podpis) === Official tender-document PDF, page 32 === Obrazec št: 4 Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA za gospodarski subjekt Naziv gospodarskega subjekta: Sedež gospodarskega subjekta: Matična številka: Davčna številka: SEZNAM Ime in priimek Funkcija v gospodarskem subjektu EMŠO* * podatek je potreben za preverbo v e-Dosje Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje). === Official tender-document PDF, page 33 === Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ (podpis) V primeru nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno seznam predložiti tudi za PARTNERJE in PODIZVAJALCE. === Official tender-document PDF, page 34 === Obrazec št: 5 Referenčna lista gospodarskega subjekta Spodaj podpisani zastopnik gospodarskega subjekta ___________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da je gospodarski subjekt izvedel sledeče referenčne projekte: Vrsta dela Kontaktna oseba Skupna Čas realizacije Naročnik (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec) pri naročniku površina (od mesec/leto do (naziv, naslov) (ime in priimek ter strehe mesec/leto) telefon in e-mail) Opomba: V primeru več referenc se obrazec fotokopira oziroma se dodajo nove vrstice. Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ (podpis) === Official tender-document PDF, page 35 === Obrazec št: 5.1. Potrdilo o dobro opravljenem delu Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________ IZJAVA - POTRDILO REFERENCE Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je gospodarski subjekt izvedel naslednja dela (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec) Skupna površina strehe po pogodbi z nazivom in številko z dne v obdobju od do Datum prevzema objekta s strani naročnika Posel je zaključen ter je bil izvedenem pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Kraj in datum: Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: (žig in podpis) OPOMBE: 1. Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle. 2. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale, če ne bodo predložene ali ne bodo predložene, če bo naročnik zahteval naknadno predložitev teh potrdil.. 3. V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira. === Official tender-document PDF, page 36 === Obrazec št: 6 Vodja gradnje VODJA GRADNJE: Ime in priimek Strokovna izobrazba Strokovni izpit DA NE Leta delovnih izkušenj Potrdilo o članstvu DA NE Številka: __________ Datum: __________ IZS/OZS/GZS Opozorilo: Gospodarski subjekt jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni kadri izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje razpisanih storitev skladno z gradbeno zakonodajo. _____________________________________________________ Velja za tuje gospodarske subjekte: Izjavljamo, da bomo za predlagani kader pred začetkom izvedbe del poskrbeli za vpis kadra v IZS oziroma drug ustrezen imenik. Šteje se, da je rok za vpis kadra v IZS ali drug ustrezen imenik začel teči z dnem objave obvestila o predmetnem javnem naročilu. V kolikor predlagani kader ne bo vpisan v IZS ali drug ustrezen imenik v času pričetka izvajanja del, prevzemamo vso odgovornost za nepravočasen vpis kadra pri IZS ali drugi pristojni organizaciji in bomo naročniku povrnili vse stroške, ki bi mu zaradi tega nastali, za kar lahko naročnik unovči tudi predloženo finančno zavarovanje. Izključeni so primeri, ko je razlog za zamudo izključno na strani IZS ali druge pristojne organizacije ali je do zamude prišlo zaradi višje sile. Izjavljamo, da je za opravljanje dejavnosti odgovornega vodje gradnje v državi domicila (ustrezno označi): [ ] potrebno posebno dovoljenje pristojnega organa, za kar prilagamo fotokopijo potrdila pristojnega organa. [ ] posebno dovoljenje ni potrebno. Pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčimo, da so navedene izjave resnične. _____________________________________________________ Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ (žig in podpis) === Official tender-document PDF, page 37 === Obrazec št: 7 MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice Naročniku OBČINI TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del, ki so opredeljena v javnem naročilu »Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež« izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. Naročnika OBČINO TREBNJE pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV oziroma __________ in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _____________________. Menica je unovčljiva pri: __________________________________ s transakcijskega računa (TRR):____________________________ kraj: ______________________ žig ___________________________ datum: ____________________ podpis odgovorne osebe === Official tender-document PDF, page 38 === Obrazec št: 8 MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice Naročniku OBČINI TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki so opredeljena v javnem naročilu »Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež« izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. Naročnika OBČINO TREBNJE pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV oziroma __________ in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _____________________. Menica je unovčljiva pri: __________________________________ s transakcijskega računa (TRR):____________________________ kraj: ______________________ žig ___________________________ datum: ____________________ podpis odgovorne osebe === Official tender-document PDF, page 39 === Obrazec št: 9 Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:  v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,  nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,  nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov oddaje javnih naročil,  nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;  smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,  lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških,  bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave! in POOBLASTILO Pooblaščamo naročnika Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. Polno ime družbe: Sedež družbe: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka družbe: Davčna številka družbe: Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ (žig in podpis) === Official tender-document PDF, page 40 === Obrazec št: 10 Izjava podizvajalca V zvezi z javnim naročilom »Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež«, izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji. Izjavljamo (ustrezno označi): [ ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca. [ ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil. Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ (žig in podpis) Opomba: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. === Official tender-document PDF, page 41 === Obrazec št: 11 Izjava o nastopu s podizvajalci Pri izvedbi javnega naročila »Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež«, izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni): [ ] ne nastopamo s podizvajalci [ ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci: Podizvajalec 1 (firma, naslov): Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: VRSTA DEL (predmet, količina): % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ Podizvajalec 2 (firma, naslov): Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: VRSTA DEL (predmet, količina): % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni/prijavni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil. Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ (žig in podpis) Opomba: V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se obrazec ustrezno razmnoži. === Official tender-document PDF, page 42 === Obrazec št: 12 Izjava o lastniških deležih Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta: - izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov): Delež lastništva Ime in priimek Naslov prebivališča ali ali ali Delež lastništva gospodarskega Firma in sedež pravne osebe Davčna in matična številka subjekta - izjavljam, da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom Delež lastništva gospodarskega Firma in sedež Davčna in matična številka subjekta oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom. Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ (žig in podpis) OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki. === Official tender-document PDF, page 43 === Obrazec št. 13 Izjava po 35. členu ZIntPK PONUDNIK (izvajalec, partner, podizvajalec): _________________________________________________________________________________ Spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem povezan s funkcionarjem Občine Trebnje in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja Občine Trebnje na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri). Ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika / podizvajalca / Kraj: ponudnika – partnerja v skupini Datum: Žig Podpis pooblaščene osebe === Official tender-document PDF, page 44 === Obrazec št: 14 Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/20140 PONUDNIK…………………………………………………………………………………… Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.K Uredbe (EU) št. 833/2014 Spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 5k Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 2022/578 z dne 8. aprila 2022. Še posebej izjavljam, da: (a) subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji; (b) subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj; (c) niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj; (d) ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj. Ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika / podizvajalca / Kraj: ponudnika – partnerja v skupini Datum: Žig Podpis pooblaščene osebe PRIMARY EDITABLE OFFER AND QUALIFICATION FORMS The linked editable forms document is transcribed through its Forms 1–14 section; its following sample-contract section is not reproduced. Vsebina ponudbene dokumentacije Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno. V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve (npr. vizualizacijo elektronskega podpisa). Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno. Obrazec | Naziv | Opombe 1 | Ponudba | Izpolnjen, podpisan in žigosan. / Prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji e-JN. 2 | Krovna izjava | Izpolnjen, podpisan in žigosan. 3 | Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence | Izpolnjen, podpisan in žigosan. 4 | Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan.  / Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev. 5 | Referenčna lista gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan. 5.1. | Potrdilo o dobro opravljenem delu | Izpolnjen, potrjen s strani naročnika / referenčnega posla. / / Ni potrebno priložiti v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, da ponudnik potrdila ne predloži že v ponudbi, predložitev tega zahteva v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb. 6 | Vodja gradnje (vključno s predložitvijo optičnega odčitka o članstvu v pristojni zbornici (IZS/OZS/GZS) in optičnim odčitkom obrazca M1 ali adekvatnega dokazila) | Izpolnjen, podpisan in žigosan. / / Priložena dokazila. 7 | Vzorec menične izjave za dobro izvedbo | Parafiran. 8 | Vzorec menične izjave za odpravo napak | Parafiran. 9 | Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce | Izpolnjen, podpisan in žigosan. 10 | Izjava podizvajalca | Izpolnjen, podpisan in žigosan. 11 | Izjava o nastopu s podizvajalci | Izpolnjen, podpisan in žigosan. / 12 | Izjava o lastniških deležih | Izpolnjen, podpisan in žigosan 13 | Izjava po 35. členu ZIntPK | Izpolnjen, podpisan in žigosan 14 | Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/20140 | Izpolnjen, podpisan in žigosan Dokazila | Neblokiranost poslovnih računov oziroma poravnane dospele obveznosti | Priložena dokazila. Dokazila | Bonitetna ocena | Priložena dokazila. Priloga | Vzorec pogodbe: Gradbena pogodba - Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež | Parafiran. Priloga | Popis del s ponudbenim predračunom | Izpolnjen in predložen v .pdf in .xlsx (ali .xls) formatu. Obrazec št: 1 Ponudba Na osnovi povabila za naročilo »Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež« dajemo ponudbo, kot sledi: I. Ponudba številka: _______________ NAZIV PONUDNIKA: |   NASLOV PONUDNIKA: |   Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):  samostojno  z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________  z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________   z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________ II. Ponudbena cena  Postavka | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež |   |   |   Zavezujemo se, da bomo vsa dela izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v roku določenem v razpisni dokumentaciji.   III. Rok veljavnosti ponudbe  Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe. IV. Podatki o plačilu  Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij. Če ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače, je rok plačila je 15 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, je dolžan plačati nesporni del zneska. Končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb. V. Podatki o gospodarskem subjektu KONTAKTNA OSEBA: |   E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |   TELEFON: |   ID ZA DDV: |   PRISTOJNI FINANČNI URAD: |   MATIČNA ŠTEVILKA: |   ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |   POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |   RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: / (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |   POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: / Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji  / (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |   | Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________   | / (žig in podpis) /   Obrazec št: 2 Krovna izjava V zvezi z javnim naročilom »Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež«, ____________________________________, (naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) s polno odgovornostjo izjavljamo, da: vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; / ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; / vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; / v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; / smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; / smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; / bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; / bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; / bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; / bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; / bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; / bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; / bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; / se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; / bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; / smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; / smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; / smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; / bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; / smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; / za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; / so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni. Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika: imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, / smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, / gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, / nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj, / da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, / v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, / nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, / nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; / z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, / nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, / pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, / poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK, / izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija. S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave! Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje v zvezi z oddajo javnega naročila za namene Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3. Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________   | / (žig in podpis) Obrazec št: 3 Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da: gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, / lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, / bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. POOBLASTILO Pooblaščamo naročnika Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških. Naziv gospodarskega subjekta: |   Sedež gospodarskega subjekta: |   Matična številka: |   Davčna številka: |   Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________   | / (žig in podpis) Obrazec št: 4 Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA za gospodarski subjekt Naziv gospodarskega subjekta: |   Sedež gospodarskega subjekta: |   Matična številka: |   Davčna številka: |   SEZNAM Ime in priimek | Funkcija v gospodarskem subjektu | EMŠO*   |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |   * podatek je potreben za preverbo v e-Dosje Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje). Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________   | (podpis) V primeru nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno seznam predložiti tudi za PARTNERJE in PODIZVAJALCE.  Obrazec št: 5 Referenčna lista gospodarskega subjekta Spodaj podpisani zastopnik gospodarskega subjekta ___________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da je gospodarski subjekt izvedel sledeče referenčne projekte: Naročnik / (naziv, naslov) | Vrsta dela / / (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec) / / | Skupna površina strehe | Čas realizacije / (od mesec/leto do mesec/leto) | Kontaktna oseba pri naročniku / (ime in priimek ter telefon in e-mail)   |   / |   |   |     |   / |   |   |   Opomba: V primeru več referenc se obrazec fotokopira oziroma se dodajo nove vrstice. Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ | (podpis) Obrazec št: 5.1. Potrdilo o dobro opravljenem delu Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________ IZJAVA - POTRDILO REFERENCE Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je gospodarski subjekt |   izvedel naslednja dela (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec) |   Skupna površina strehe | po pogodbi z nazivom in številko |   z dne |   v obdobju od |   do |   Datum prevzema objekta s strani naročnika |  Posel je zaključen ter je bil izvedenem pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Kraj in datum: |   |   Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |   | / (žig in podpis) OPOMBE: Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle. / Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale, če ne bodo predložene ali ne bodo predložene, če bo naročnik zahteval naknadno predložitev teh potrdil.. / V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira. Obrazec št: 6 Vodja gradnje VODJA GRADNJE: Ime in priimek |   Strokovna izobrazba |   Strokovni izpit | DA NE Leta delovnih izkušenj |   Potrdilo o članstvu IZS/OZS/GZS | DA NE Številka: __________ Datum: __________ Opozorilo: Gospodarski subjekt jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni kadri izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje razpisanih storitev skladno z gradbeno zakonodajo. _____________________________________________________ Velja za tuje gospodarske subjekte: Izjavljamo, da bomo za predlagani kader pred začetkom izvedbe del poskrbeli za vpis kadra v IZS oziroma drug ustrezen imenik. Šteje se, da je rok za vpis kadra v IZS ali drug ustrezen imenik začel teči z dnem objave obvestila o predmetnem javnem naročilu. V kolikor predlagani kader ne bo vpisan v IZS ali drug ustrezen imenik v času pričetka izvajanja del, prevzemamo vso odgovornost za nepravočasen vpis kadra pri IZS ali drugi pristojni organizaciji in bomo naročniku povrnili vse stroške, ki bi mu zaradi tega nastali, za kar lahko naročnik unovči tudi predloženo finančno zavarovanje. Izključeni so primeri, ko je razlog za zamudo izključno na strani IZS ali druge pristojne organizacije ali je do zamude prišlo zaradi višje sile. Izjavljamo, da je za opravljanje dejavnosti odgovornega vodje gradnje v državi domicila (ustrezno označi): [   ] potrebno posebno dovoljenje pristojnega organa, za kar prilagamo fotokopijo potrdila pristojnega organa. [   ] posebno dovoljenje ni potrebno.  Pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčimo, da so navedene izjave resnične. _____________________________________________________ Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________   | (žig in podpis) Obrazec št: 7 MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice Naročniku OBČINI TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del, ki so opredeljena v javnem naročilu »Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež« izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. Naročnika OBČINO TREBNJE pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV oziroma __________ in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _____________________. Menica je unovčljiva pri: __________________________________ s transakcijskega računa (TRR):____________________________ kraj: ______________________ | žig | / / / / ___________________________ / podpis odgovorne osebe / datum: ____________________ | žig | / / / / ___________________________ / podpis odgovorne osebe / Obrazec št: 8 MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice Naročniku OBČINI TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki so opredeljena v javnem naročilu »Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež« izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. Naročnika OBČINO TREBNJE pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV oziroma __________ in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _____________________. Menica je unovčljiva pri: __________________________________ s transakcijskega računa (TRR):____________________________ kraj: ______________________ | žig | / / / / ___________________________ / podpis odgovorne osebe / datum: ____________________ | žig | / / / / ___________________________ / podpis odgovorne osebe / Obrazec št: 9 Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da: v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, / nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, / nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov oddaje javnih naročil, / nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; / smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, / lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, / bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave! in POOBLASTILO Pooblaščamo naročnika Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. Polno ime družbe: |   Sedež družbe: |   Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |   Matična številka družbe: |   Davčna številka družbe: |    Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________   | (žig in podpis)  Obrazec št: 10 Izjava podizvajalca V zvezi z javnim naročilom »Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež«, izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji. Izjavljamo (ustrezno označi): [   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca. [   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil. Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________   | / (žig in podpis) Opomba: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. Obrazec št: 11 Izjava o nastopu s podizvajalci Pri izvedbi javnega naročila »Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež«, izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni): [   ] ne nastopamo s podizvajalci [   ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci: Podizvajalec 1 (firma, naslov): |   VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: /   / % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ Podizvajalec 2 (firma, naslov): |   VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: /   / % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ /   Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni/prijavni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil. Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________   | / (žig in podpis) Opomba:  V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se obrazec ustrezno razmnoži. Obrazec št: 12 Izjava o lastniških deležih Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta: - izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov): Ime in priimek / ali / Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča / ali / Davčna in matična številka | Delež lastništva / ali / Delež lastništva gospodarskega subjekta   |   |     |   |     |   |     |   |   - izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta   |   |     |   |     |   |     |   |   oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom. Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________   | (žig in podpis)  OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki. Obrazec št. 13 Izjava po 35. členu ZIntPK PONUDNIK (izvajalec, partner, podizvajalec): _________________________________________________________________________________ Spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem povezan s funkcionarjem Občine Trebnje in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja Občine Trebnje na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri). / / Kraj: | | | | Ime in priimek pooblaščene osebe / ponudnika / podizvajalca / / ponudnika – partnerja v skupini / Datum: | / Datum: | | | | | | Žig | | | | | Podpis pooblaščene osebe / / Obrazec št: 14 Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/20140 PONUDNIK…………………………………………………………………………………… Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.K Uredbe (EU) št. 833/2014 Spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 5k Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 2022/578 z dne 8. aprila 2022. Še posebej izjavljam, da: subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji; subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj; niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj; ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj. / / Kraj: | | | | Ime in priimek pooblaščene osebe / ponudnika / podizvajalca / / ponudnika – partnerja v skupini / Datum: | / Datum: | | | | | | Žig | | | | | Podpis pooblaščene osebe / / OFFICIAL PORTAL NOTICE-DATA TRANSCRIPTION (field values retained as published) Notice reference: JN007955/2026-SL1/01 Title: Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež Short description: Predmet javnega naročila je obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež. Reference number: 2026/000012 Publication-form label: Obvestilo o naročilu male vrednosti - splošno področje Publication-form status: Objavljen Published date/time as serialized: 2026-10-08T13:07:30.17 Offer submission cutoff as serialized: 2026-10-15T09:00:00 Offer opening as serialized: 2026-10-15T10:00:00 Estimated value excluding VAT: 113483.61 Buyer legal entity: OBČINA TREBNJE Buyer registration identifier: 5882958000 Buyer postal address: Goliev trg 5 Buyer postal code: 8210 Buyer municipality: Trebnje Buyer public office telephone: 07 34 81 100 Buyer public office email: obcina.trebnje@trebnje.si Procurement procedure description: Obvestilo o naročilu male vrednosti - splošno področje Lot title: Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež Lot description: Predmet javnega naročila je obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež. Lot estimated value excluding VAT: 113483.61 Lot evaluation criterion: Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: ekonomsko najugodnejša ponudba. Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba z najnižjo ponudbeno ceno za celoten obseg javnega naročila v EUR brez DDV. Lot recorded start date: 2026-10-08T00:00:00 Lot recorded end date: 2026-11-30T00:00:00 Submission validity period: 90 Tender form dossier reference: JN007955/2026 Tender form dossier buyer: OBČINA TREBNJE Published notice forms in dossier: 1 Award decision record data: {"id":null,"idObrazec":null,"narociloNaziv":null,"idSifNarociloVrsta":null,"idDatoteka":null,"ponudnikiIzbrani":null,"eNaslovi":null,"datotekaIme":null,"datotekaUrl":null} Award/contract record count: {"award":0,"contract":0,"amendment":0}

Published

Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež

Obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež. Predmet javnega naročila je obnova streh na objektih Večnamenskega centra Čatež.