Structural works for the Breitenbach care-centre extension

Submission 211 Baumeister Anbau und Aufstockung AZB, Breitenbach

Classification updated · Deadline information updated · Summary and analysis updated · Tender facts updated · Original notice updated · Deadline updated · Location updated · Source updated · Source notice details updated · Source references updated · Status changed · Notice update added

Швейцария – Други конструкции – Submission 211 Baumeister Anbau und Aufstockung AZB, Breitenbach

665225-2026 - Wettbewerb Schweiz – Rohbauarbeiten – Submission 211 Baumeister Anbau und Aufstockung AZB, Breitenbach OJ S 187/2026 28/09/2026 Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung Bauleistungen 1. Beschaffer 1.1. Beschaffer Offizielle Bezeichnung: Alterszentrum Breitenbach Rechtsform des Erwerbers: Von einer lokalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Gesundheit 2. Verfahren 2.1. Verfahren Titel: Submission 211 Baumeister Anbau und Aufstockung AZB, Breitenbach Beschreibung: Gegenstand der Ausschreibung sind die Baumeisterarbeiten im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung und dem Umbau des bestehenden Alterszentrums Breitenbach. Der Leistungsumfang umfasst sämtliche für die Realisierung des Rohbaus erforderlichen Baumeisterarbeiten. Dazu gehören insbesondere die Baustelleneinrichtung, erforderliche Abbruch- und Rückbauarbeiten, Erd- und Aushubarbeiten, Kanalisations- und Entwässerungsarbeiten, Fundationen, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Schalungs- und Bewehrungsarbeiten, Mauerwerksarbeiten sowie ergänzende Arbeiten am bestehenden Gebäude. Weiter sind die erforderlichen Durchbrüche, Aussparungen, Schlitze, Kernbohrungen und Anpassungsarbeiten im Bestand sowie das fachgerechte Schliessen von Öffnungen und Aussparungen Bestandteil der ausgeschriebenen Leistungen. Ebenfalls enthalten sind sämtliche notwendigen Nebenarbeiten, Transporte, Materialumschläge und Koordinationsleistungen gemäss den Ausschreibungsunterlagen. Ein wesentlicher Bestandteil des Auftrags sind die Anschlüsse zwischen dem bestehenden Gebäude und der Erweiterung. Die Arbeiten sind entsprechend den Projekt- und Ausführungsunterlagen sowie den geltenden Normen, Vorschriften und behördlichen Vorgaben auszuführen. Da das Alterszentrum während der Bauzeit weiterhin betrieben wird, sind die Arbeiten etappenweise und unter besonderer Berücksichtigung des laufenden Betriebs auszuführen. Zugänge, Flucht- und Rettungswege sowie die betrieblich notwendigen Erschliessungen sind jederzeit gemäss Bauablauf und Vorgaben der Bauleitung sicherzustellen. Die Ausführung erfordert eine enge terminliche und technische Koordination mit der Bauleitung sowie mit den übrigen am Bau beteiligten Unternehmern. Die Arbeiten sind gemäss Bauprogramm, Leistungsverzeichnis und den weiteren Bestandteilen der Ausschreibungsunterlagen auszuführen. Kennung des Verfahrens: 8d4efbdd-64f4-474c-9b29-24a1850d20c5 Verfahrensart: Offenes Verfahren Das Verfahren wird beschleunigt: nein 2.1.1. Zweck Art des Auftrags: Bauleistungen Haupteinstufung (cpv): 45223220 Rohbauarbeiten 2.1.2. Erfüllungsort Stadt: Breitenbach Postleitzahl: 4226 Land, Gliederung (NUTS): Solothurn (CH023) Land: Schweiz Zusätzliche Informationen: Alterszentrum Breitenbach 2.1.4. Allgemeine Informationen Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU 2.1.6. Ausschlussgründe Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch 5. Los 5.1. Los: LOT-0000 Titel: Submission 211 Baumeister Anbau und Aufstockung AZB, Breitenbach Beschreibung: Gegenstand der Ausschreibung sind die Baumeisterarbeiten im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung und dem Umbau des bestehenden Alterszentrums Breitenbach. Der Leistungsumfang umfasst sämtliche für die Realisierung des Rohbaus erforderlichen Baumeisterarbeiten. Dazu gehören insbesondere die Baustelleneinrichtung, erforderliche Abbruch- und Rückbauarbeiten, Erd- und Aushubarbeiten, Kanalisations- und Entwässerungsarbeiten, Fundationen, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Schalungs- und Bewehrungsarbeiten, Mauerwerksarbeiten sowie ergänzende Arbeiten am bestehenden Gebäude. Weiter sind die erforderlichen Durchbrüche, Aussparungen, Schlitze, Kernbohrungen und Anpassungsarbeiten im Bestand sowie das fachgerechte Schliessen von Öffnungen und Aussparungen Bestandteil der ausgeschriebenen Leistungen. Ebenfalls enthalten sind sämtliche notwendigen Nebenarbeiten, Transporte, Materialumschläge und Koordinationsleistungen gemäss den Ausschreibungsunterlagen. Ein wesentlicher Bestandteil des Auftrags sind die Anschlüsse zwischen dem bestehenden Gebäude und der Erweiterung. Die Arbeiten sind entsprechend den Projekt- und Ausführungsunterlagen sowie den geltenden Normen, Vorschriften und behördlichen Vorgaben auszuführen. Da das Alterszentrum während der Bauzeit weiterhin betrieben wird, sind die Arbeiten etappenweise und unter besonderer Berücksichtigung des laufenden Betriebs auszuführen. Zugänge, Flucht- und Rettungswege sowie die betrieblich notwendigen Erschliessungen sind jederzeit gemäss Bauablauf und Vorgaben der Bauleitung sicherzustellen. Die Ausführung erfordert eine enge terminliche und technische Koordination mit der Bauleitung sowie mit den übrigen am Bau beteiligten Unternehmern. Die Arbeiten sind gemäss Bauprogramm, Leistungsverzeichnis und den weiteren Bestandteilen der Ausschreibungsunterlagen auszuführen. 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Bauleistungen Haupteinstufung (cpv): 45223220 Rohbauarbeiten 5.1.2. Erfüllungsort Stadt: Breitenbach Postleitzahl: 4226 Land, Gliederung (NUTS): Solothurn (CH023) Land: Schweiz Zusätzliche Informationen: Alterszentrum Breitenbach 5.1.3. Geschätzte Dauer Andere Laufzeit: Unbekannt 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 1 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Noch nicht bekannt Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: ZK 1 Preis Beschreibung: Der Preis wird auf Grundlage des bereinigten und vergleichbaren Angebots beurteilt. Massgebend ist die gemäss Ausschreibungsunterlagen angebotene Gesamtleistung. In die Preisbeurteilung können insbesondere folgende Bestandteile einfliessen: * Angebotssumme gemäss Leistungsverzeichnis * Materialkosten und allfällige Materialzuschläge * Regietarife für Personal, Maschinen und Geräte * weitere im Angebot ausgewiesene Kostenbestandteile Die Bewertung erfolgt nach der in den Submissionsunterlagen festgelegten Preisbewertungsmethode. Ziel ist eine transparente und nachvollziehbare Vergleichbarkeit sämtlicher eingereichter Angebote. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium — Zahl: 50 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: ZK 2 Fachkompetenz und Referenzen Beschreibung: Bewertet werden die fachliche Qualifikation, die Erfahrung sowie die organisatorische Leistungsfähigkeit der anbietenden Unternehmung. Besondere Bedeutung haben dabei: * Erfahrung mit Bauarbeiten bei laufendem Betrieb * Erfahrung mit Pflegeheimen, Alterszentren, Spitälern oder vergleichbaren sensiblen Einrichtungen * Qualität, Umfang und Vergleichbarkeit der eingereichten Referenzprojekte * Qualifikation und Erfahrung der vorgesehenen Schlüsselpersonen * Einsatz von qualifiziertem und nach Möglichkeit festangestelltem Fachpersonal * Organisation und Koordination der Arbeiten innerhalb des laufenden Betriebs * Umgang mit Bewohnenden, Pflegepersonal und weiteren Nutzenden * Massnahmen bezüglich Sauberkeit, Staub, Lärm und Sicherheit * Einhaltung der betrieblichen und organisatorischen Vorgaben des Alterszentrums Die anbietende Unternehmung hat nachvollziehbar darzulegen, wie sie die besonderen Anforderungen des Bauens innerhalb eines laufenden und sensiblen Pflegebetriebs berücksichtigt und einen möglichst störungsarmen Bauablauf gewährleistet. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium — Zahl: 20 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: ZK 3 Lehrlingsaubildung Beschreibung: Das Engagement der Unternehmung in der beruflichen Grundbildung wird als Bestandteil der sozialen Verantwortung berücksichtigt. Bewertet werden insbesondere: * Anzahl der beschäftigten Lernenden * Verhältnis der Lernenden zur Gesamtzahl der Mitarbeitenden * Kontinuität der Lehrlingsausbildung * nachvollziehbare Angaben zur betrieblichen Berufsbildung Damit sollen Unternehmen berücksichtigt werden, welche aktiv zur Ausbildung des beruflichen Nachwuchses und zur langfristigen Sicherung qualifizierter Fachkräfte beitragen. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium — Zahl: 10 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: ZK 4 Nachhaltigkeit und Regionalität Beschreibung: Bewertet werden ökologische, betriebliche und regionalwirtschaftliche Aspekte, soweit diese für die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen relevant sind. Berücksichtigt werden insbesondere: * Länge und Häufigkeit der Anfahrtswege während der Bauphase * damit verbundene ökologische Auswirkungen * regionale Wertschöpfung bei der Leistungserbringung * Verfügbarkeit von Personal und Ressourcen während der Ausführung * Reaktionsfähigkeit bei kurzfristig notwendigen Einsätzen * Verfügbarkeit und Reaktionszeiten bei Service-, Garantie- und Störungsfällen Die Beurteilung kann anhand der Distanz zwischen dem für die Leistungserbringung relevanten Unternehmensstandort und dem Alterszentrum sowie anhand verbindlich zugesicherter Reaktionszeiten erfolgen. Kurze Anfahrtswege können sowohl die Umweltbelastung durch Transport- und Fahrbewegungen reduzieren als auch eine rasche Verfügbarkeit während der Bauphase und im späteren Betrieb unterstützen. Insbesondere bei technischen Störungen oder dringenden Interventionen ist eine kurze und verbindliche Reaktionszeit für einen Pflegebetrieb von besonderer Bedeutung. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium — Zahl: 20 5.1.11. Auftragsunterlagen Zugang zu bestimmten Auftragsunterlagen ist beschränkt Informationen über zugangsbeschränkte Dokumente einsehbar unter: https://www.simap.ch/de 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Nicht zulässig Begründung, warum eine elektronische Einreichung nicht möglich ist: Instrumente, Vorrichtungen oder Dateiformate nicht allgemein verfügbar Beschreibung: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 23/10/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 60 Tage Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Noch nicht bekannt Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja Finanzielle Vereinbarung: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Bundesverwaltungsgericht Informationen über die Überprüfungsfristen: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht, Amthaus 1, 4502 Solothurn, Beschwerde erhoben werden. Eine allfällige Beschwerde ist schriftlich einzureichen; sie muss einen Antrag und eine Begründung enthalten; die Beweismittel sind anzugeben. Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Alterszentrum Breitenbach 8. Organisationen 8.1. ORG-0001 Offizielle Bezeichnung: Alterszentrum Breitenbach Registrierungsnummer: 298cd3b2-7c32-4c2d-ac36-8ffb5e228505 Postanschrift: Bodenackerstrasse 10 Stadt: Breitenbach Postleitzahl: 4226 Land, Gliederung (NUTS): Solothurn (CH023) Land: Schweiz Telefon: +41617899206 Rollen dieser Organisation: Beschaffer Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt 8.1. ORG-0002 Offizielle Bezeichnung: Bundesverwaltungsgericht Registrierungsnummer: BVGER Postanschrift: Postfach Stadt: St. Gallen Postleitzahl: 9023 Land, Gliederung (NUTS): St. Gallen (CH055) Land: Schweiz E-Mail: info@bvger.admin.ch Telefon: +41584652626 Internetadresse: https://www.bvger.ch Rollen dieser Organisation: Überprüfungsstelle 8.1. ORG-0003 Offizielle Bezeichnung: Simap.ch Registrierungsnummer: CH001 Postanschrift: Holzikofenweg 36 Stadt: Bern Postleitzahl: 3003 Land, Gliederung (NUTS): Bern / Berne (CH021) Land: Schweiz E-Mail: support@simap.ch Telefon: +41584646388 Internetadresse: https://www.simap.ch Rollen dieser Organisation: TED eSender Informationen zur Bekanntmachung Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 1dc12342-bd25-42e0-99e7-8802ad51d49d - 01 Formulartyp: Wettbewerb Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung Unterart der Bekanntmachung: 16 Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 25/09/2026 02:26:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 665225-2026 ABl. S – Nummer der Ausgabe: 187/2026 Datum der Veröffentlichung: 28/09/2026

Published

Швейцария – Други конструкции – Submission 211 Baumeister Anbau und Aufstockung AZB, Breitenbach

Publikation TED 665225-2026 — Wettbewerb Titel Submission 211 Baumeister Anbau und Aufstockung AZB, Breitenbach Auftragsgegenstand Gegenstand der Ausschreibung sind die Baumeisterarbeiten im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung und dem Umbau des bestehenden Alterszentrums Breitenbach. Der Leistungsumfang umfasst sämtliche für die Realisierung des Rohbaus erforderlichen Baumeisterarbeiten. Dazu gehören insbesondere die Baustelleneinrichtung, erforderliche Abbruch- und Rückbauarbeiten, Erd- und Aushubarbeiten, Kanalisations- und Entwässerungsarbeiten, Fundationen, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Schalungs- und Bewehrungsarbeiten, Mauerwerksarbeiten sowie ergänzende Arbeiten am bestehenden Gebäude. Weiter sind die erforderlichen Durchbrüche, Aussparungen, Schlitze, Kernbohrungen und Anpassungsarbeiten im Bestand sowie das fachgerechte Schliessen von Öffnungen und Aussparungen Bestandteil der ausgeschriebenen Leistungen. Ebenfalls enthalten sind sämtliche notwendigen Nebenarbeiten, Transporte, Materialumschläge und Koordinationsleistungen gemäss den Ausschreibungsunterlagen. Ein wesentlicher Bestandteil des Auftrags sind die Anschlüsse zwischen dem bestehenden Gebäude und der Erweiterung. Die Arbeiten sind entsprechend den Projekt- und Ausführungsunterlagen sowie den geltenden Normen, Vorschriften und behördlichen Vorgaben auszuführen. Da das Alterszentrum während der Bauzeit weiterhin betrieben wird, sind die Arbeiten etappenweise und unter besonderer Berücksichtigung des laufenden Betriebs auszuführen. Zugänge, Flucht- und Rettungswege sowie die betrieblich notwendigen Erschliessungen sind jederzeit gemäss Bauablauf und Vorgaben der Bauleitung sicherzustellen. Die Ausführung erfordert eine enge terminliche und technische Koordination mit der Bauleitung sowie mit den übrigen am Bau beteiligten Unternehmern. Die Arbeiten sind gemäss Bauprogramm, Leistungsverzeichnis und den weiteren Bestandteilen der Ausschreibungsunterlagen auszuführen. Zuschlagskriterien ZK 1 Preis: Der Preis wird auf Grundlage des bereinigten und vergleichbaren Angebots beurteilt. Massgebend ist die gemäss Ausschreibungsunterlagen angebotene Gesamtleistung. In die Preisbeurteilung können insbesondere folgende Bestandteile einfliessen: Angebotssumme gemäss Leistungsverzeichnis, Materialkosten und allfällige Materialzuschläge, Regietarife für Personal, Maschinen und Geräte sowie weitere im Angebot ausgewiesene Kostenbestandteile. Die Bewertung erfolgt nach der in den Submissionsunterlagen festgelegten Preisbewertungsmethode. Ziel ist eine transparente und nachvollziehbare Vergleichbarkeit sämtlicher eingereichter Angebote. Gewicht: 50 %. ZK 2 Fachkompetenz und Referenzen: Bewertet werden die fachliche Qualifikation, die Erfahrung sowie die organisatorische Leistungsfähigkeit der anbietenden Unternehmung. Besondere Bedeutung haben dabei: Erfahrung mit Bauarbeiten bei laufendem Betrieb; Erfahrung mit Pflegeheimen, Alterszentren, Spitälern oder vergleichbaren sensiblen Einrichtungen; Qualität, Umfang und Vergleichbarkeit der eingereichten Referenzprojekte; Qualifikation und Erfahrung der vorgesehenen Schlüsselpersonen; Einsatz von qualifiziertem und nach Möglichkeit festangestelltem Fachpersonal; Organisation und Koordination der Arbeiten innerhalb des laufenden Betriebs; Umgang mit Bewohnenden, Pflegepersonal und weiteren Nutzenden; Massnahmen bezüglich Sauberkeit, Staub, Lärm und Sicherheit; Einhaltung der betrieblichen und organisatorischen Vorgaben des Alterszentrums. Die anbietende Unternehmung hat nachvollziehbar darzulegen, wie sie die besonderen Anforderungen des Bauens innerhalb eines laufenden und sensiblen Pflegebetriebs berücksichtigt und einen möglichst störungsarmen Bauablauf gewährleistet. Gewicht: 20 %. ZK 3 Lehrlingsausbildung: Das Engagement der Unternehmung in der beruflichen Grundbildung wird als Bestandteil der sozialen Verantwortung berücksichtigt. Bewertet werden insbesondere Anzahl der beschäftigten Lernenden, Verhältnis der Lernenden zur Gesamtzahl der Mitarbeitenden, Kontinuität der Lehrlingsausbildung sowie nachvollziehbare Angaben zur betrieblichen Berufsbildung. Damit sollen Unternehmen berücksichtigt werden, welche aktiv zur Ausbildung des beruflichen Nachwuchses und zur langfristigen Sicherung qualifizierter Fachkräfte beitragen. Gewicht: 10 %. ZK 4 Nachhaltigkeit und Regionalität: Bewertet werden ökologische, betriebliche und regionalwirtschaftliche Aspekte, soweit diese für die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen relevant sind. Berücksichtigt werden insbesondere Länge und Häufigkeit der Anfahrtswege während der Bauphase, damit verbundene ökologische Auswirkungen, regionale Wertschöpfung bei der Leistungserbringung, Verfügbarkeit von Personal und Ressourcen während der Ausführung, Reaktionsfähigkeit bei kurzfristig notwendigen Einsätzen sowie Verfügbarkeit und Reaktionszeiten bei Service-, Garantie- und Störungsfällen. Die Beurteilung kann anhand der Distanz zwischen dem für die Leistungserbringung relevanten Unternehmensstandort und dem Alterszentrum sowie anhand verbindlich zugesicherter Reaktionszeiten erfolgen. Kurze Anfahrtswege können sowohl die Umweltbelastung durch Transport- und Fahrbewegungen reduzieren als auch eine rasche Verfügbarkeit während der Bauphase und im späteren Betrieb unterstützen. Insbesondere bei technischen Störungen oder dringenden Interventionen ist eine kurze und verbindliche Reaktionszeit für einen Pflegebetrieb von besonderer Bedeutung. Gewicht: 20 %. Teilnahme und Eingabe Die elektronische Einreichung ist nicht zulässig. Die Eingabe muss auf Deutsch erfolgen. Varianten und mehrere Angebote pro Anbieter sind nicht zulässig. Das Angebot muss bis 23/10/2026, 00:00:00 (UTC+02:00) eingereicht werden und 60 Tage gültig bleiben. Zur Begründung des Ausschlusses werden weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf SIMAP genannt. Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht, Amthaus 1, 4502 Solothurn, Beschwerde erhoben werden. Eine allfällige Beschwerde ist schriftlich einzureichen; sie muss einen Antrag und eine Begründung enthalten.